湖南省疫情施工降效/湖南省人民政府关于疫情复工

疫情防控费的计取标准是多少?

疫情防控措施费：双方可协商确定费用标准。协商不成时，按每人每天20元至40元的标准计取 。停工损失费用：据实结算待岗工资 ，原则上不低于北京市最低工资标准。窝工降效费用：封控区按35%～45%调整
。管控区按20%～40%调整。防范区按15%～25%调整 。合同无约定或约定不明时，可按市内相关规定协商确定
。

地区差异化规定：苏州市：防疫人员工资 、防控物资、核酸（抗原）检测
、宣传教育和临时设施等费用
，按每人每天20元标准计取（防控期间），通勤费用、隔离观察费用等由双方另行签证确认。山东省：除防疫费用外 ，施工降效 、窝工及赶工费用也计入工程造价
，由发包人承担 。

法院根据乙方提供的相关证据，酌情确定甲方补偿停工损失50000元并支付疫情防控措施费70000元
。

防疫费用计取原则：未开工的项目需增加防疫经费 ，工地现场看护
、防控监管人员等按40元/天增加。疫情期间完成工程量的人工费
，由发承包双方据实签证确认调整 。材料费用调整参照省厅《关于加强建筑材料计价风险管控的指导意见》（豫建科^[2019]^282号）执行
。

肺炎疫情期间相关工程造价政策汇总和费用处理解读

费用标准与范围浙江、山东规定按每人每天40元计取专项经费，包含防疫物资费 、人工费
、降效费及其他费用（仅计取税金）。四川省明确降效费需单独计算 。厦门通过调整人工费动态指数（2016）及上浮安全文明施工费（20%）间接支持防控成本
。

防疫费用计入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用 ，可计入工程造价。这一规定为工程项目在疫情防控方面的费用支出提供了明确的政策依据
，有助于保障施工现场疫情防控工作的顺利开展，减轻参建单位在防疫方面的经济负担 。指南适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理。

北京市工程价款计算依据及要点核心文件：京建发〔2020〕55号 可计入造价的费用：疫情防控措施费用：包括现场消毒、防护用品 、测温设备等直接支出
。人工费：因停工或降效导致的人工成本增加。材料和机械费用：疫情期间材料涨价或机械闲置的补偿 。

湖南对疫情期间工程降效有什么文件吗

湖南对疫情期间工程降效有相关文件规定 ，主要依据为湖南省住房和城乡建设厅发布的《关于进一步明确新冠肺炎疫情期间建设工程计价调整事项的通知》（湘建价函〔2020〕113号）
。适用时间范围该文件明确规定的时间范围是2020年1月23日至4月30日。

费用标准与范围浙江
、山东规定按每人每天40元计取专项经费
，包含防疫物资费、人工费 、降效费及其他费用（仅计取税金） 。四川省明确降效费需单独计算
。厦门通过调整人工费动态指数（2016）及上浮安全文明施工费（20%）间接支持防控成本。

山东省住建厅发布的通知明确，因疫情防控造成的施工降效
、窝工及赶工费用由发包人承担 ，相关费用计入工程造价并通过审定的施工组织方案确定 。 具体内容如下：费用承担范围 窝工与赶工费用：因疫情防控导致施工效率下降（降效）、停工待工（窝工），或应建设单位要求赶工产生的费用
，均由发包人承担
。

叮咚干货丨疫情中的工期索赔与费用索赔,我们应如何应对

发包人应主动配合复工，接受费用索赔以减少损失（如资金成本上升 、材料风险等 ，发包人损失可能达承包人20倍）。费用计算：施工降效：发包人支付赶工费（非降效费）
，按实际工程量增加计算 。停工损失：承包人制定赶工措施，发包人支付相关费用
。

陕西省住建厅对疫情期间复工复产建设项目费用计算有关事项进一步明确...

陕西省住建厅明确疫情期间复工复产建设项目费用计算的核心原则为：以不可抗力认定为基础 ，通过现场签证、分级补贴
、合同优先、合理分担等机制
，将疫情防控相关费用纳入措施项目清单，并明确赶工 、降效及费用调整的计算规则。

赶工措施费用：疫情防控期间复工复产项目需要赶工的 ，赶工措施费用另行计算并明确计算原则和方法 。

疫情防控期间未复工的项目
，工期应予以顺延，顺延工期计算从陕西省政府决定启动重大突发公共卫生事件一级响应（2020年1月25日）之日起至解除之日止。疫情防控期间复工的项目 ，建设工程合同双方应结合实际合理确定顺延工期
。

常态化疫情防控费用处理根据山西住建厅7月19日发布的消息
，建筑工程施工期间，若项目所在地有疫情防控要求 ，施工单位在施工现场采取相应防控措施（如设置隔离区
、配备防疫物资、定期消杀等）所产生的费用，直接计入工程造价。此类费用属于工程成本的一部分
，无需额外协商或调整 。

担保金额不得低于建设工程施工合同价的10%
。对建设单位未依法向施工单位提供工程款支付担保，不满足施工所需资金安排的工程建设项目 ，不得开工建设。完善疫情防控工程计价依据：在疫情防控期间
，施工现场采取相应疫情防控措施所产生的防控措施费，计入工程造价 ，按原计费基数乘以相应费率计取 。

咸宁市关于疫情期间承包经营的规定涵盖建设工程计价管理 、服务业小微企业和个体工商户房租减免
、公共场所经营单位合规要求以及中小微企业共渡难关政策等方面
。